3.3 Analysis
3.3.4 Simulation results for the two-dimensional model
PART
IC
IPA
Dentro de la fase con valor del 5%
1.1 Revisión del contrato, alcances y anexos 0.03
1.2 Revisión del proyecto ejecutivo 0.03
1.3 Revisión conceptual del procedimiento constructivo 2.00
1.4 Revisión de los programas 2.15
1.5 Revisión integral de la propuesta del contratista 0.02
1.6 Elaboración del sistema simplificado para ajuste de costos 0.15 1.7
Revisión de avances de permisos oficiales o particulares y otras autorizaciones 0.62
TOTAL 5.00 $ -
CONCEPTO
0I Procuraciones Previas
Esta fase vale 5% del monto contratado, en las participaciones por concepto que se señalan adelante y resulta procedente el pago con el hecho de que la contratista presente un escrito en donde haga constar que tiene realizado el trabajo SOPORTADO CON LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO AVALEN.
PART
IC
IPA
CONCEPTO
Dentro de la actividad con valor del 20% 2.1.
Recepción física del área de obras, referencias, trazos, bancos de nivel y otras. 1.00
2.2. Detección física de instalaciones subterráneas. 1.50
2.1. Aportación de apoyo técnico para interpretar documentos 2.00
2.2. Solucionar problemas constructivos de orden técnico
2.1. (no cambio de proyecto) 6.00
2.2. Asistencia a juntas de trabajo 2.00
2.1. Verificación y tramitación de estimaciones 3.50
2.2. Actualización de archivo 2.00
2.1. Verificación de cumplimiento de los requisitos de seguridad 2.00
TOTAL 20.00
02 Actividades Inmersas
Esta fase vale 20% del monto contratado en las participaciones por concepto que se señalan adelante y resultara procedente el pago con el hecho de que la contratista presente un escrito en el que haga constar que tiene realizado el trabajo, acompañando los documentos que lo acrediten, como ejemplo: minutas de asistencia a juntas de
PART
IC
IPA
CONCEPTO
Dentro de la fase con valor de 30%
3.1.
Verificar calidad de materia prima, producto de proceso y producto final, establecidas en planes, proyecto, especificaciones del área contratante y en su defecto en las Normas de Construcción
1.00
3.2. Entrega del programa de suministro con: Ingeniería básica
Procedencia de suministros Requisiciones
Períodos de pruebas y recepción
Períodos de inspección y aceptación 4.00
3.3
Implementación del programa de verificación y su aprobación por parte de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado
2.50
3.4 Llevar a cabo pruebas para verificación 4.00
3.5
Definir e informar por escrito la aceptación o rechazo según la verificación con descripción expresa de motivos
0.50
3.6
Constar la instalación de equipos y dispositivos que formen con los requisitos parte de la obra y que cumplan con los requisitos establecidos
1.00
3.7
Verificar con pruebas la condición de los equipos y dispositivos en funcionamiento y puesta en servicio según indiquen los manuales de operación
0.50
3.8
Constatar que la contratista presente planos auxiliares para verificación durante los trabajos
2.00
3.9
Clasificar el subsuelo en excavaciones, según sus características y profundidad con registros fotográficos y equipos apropiados
4.00 3.10 Notificar por escrito aprobación a desacuerdo en bancos de materiales 0.50 3.11
Inspección y notificación del estado de los bancos de tiro y estado de cumplimiento en el manejo de los mismos
2.00
3.12
Realizar en obra los levantamiento de detalle conjuntamente con el contratista 3.00 Constatar y hacer cumplir el estado de limpieza de la obra, protecciones y medidas para mejorar el ambiente de acuerdo a lo establecido en las normas de
2.50 03 Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa.
Esta fase vale 30% del monto contratado en las participaciones por concepto que señalan adelante y se paga por una sola o por el conjunto de lo debidamente realizado, según deban ser desarrollados en el periodo de la estimación; tener desarrollado el concepto o conceptos, se justificará con la presentación de un documento SOPORTADO CON LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO AVALEN; firmado por el representante autorizado del Tribunal, en el que se acredite tener el contratista de la supervisión, realizado el concepto o conjunto de ellos.
En esta fase, los conceptos se deben ejecutar en tiempo según programa y solo estos deben ser pagados en la estimación que corresponda al periodo; los atrasos en su realización deben sancionarse en dos rubros: uno con
retención de ciertos porcentajes de la estimación (para estimular su pronta realización) que será devuelta le ejecutarse y dos: con una penalización proporcional a la afectación que ocasionare por el atraso: las sanciones deben asentarse en la bitácora.
PART
IC
IPA
CONCEPTO
3.14
Actualizar los planos de la obra tomando en cuenta la construcción e instalaciones definitivas.
2.50
PART
IC
IPA
CONCEPTO
Dentro de la fase con valor de 25%
4.1
Programas de ejecución por frente de trabajo, programas integrados, concordancia entre programas, programas de coordinación con el contratista, evaluación de los trabajos realizados y las estimaciones para pago al contratista, subprogramas de suministro de materiales y equipos, subprogramas de recursos humanos con calificación de personal según categoría y especialidad, subprogramas de montos, derivados del presupuesto de obra
2.00
4.2
Comprobación de que tiempos y conceptos programados sean congruentes con los recursos y requerimientos de trabajo, así como las cantidades de obra
4.00
4.3
Analizar las reprogramaciones presentadas por contratistas o proveedores y emitir opinión
4.00
4.4 En su caso, implementar los programas corregidos 2.00
4.5 Verificación del cumplimiento del programa vigente en la obra 8.00 4.6
Reporte mensual sobre avances y resultados de los trabajos, destacando desviaciones y su impacto
1.00
4.7
Destacar conceptos críticos que ocasionen atrasos para darles seguimiento especial 1.00 4.8 Proponer reprogramaciones por atrasos, en cambios de proyectos 3.00
TOTAL 25.00
04. Control de Programas.
En esta fase vale 25% del monto del contrato en las participaciones por concepto que se señalan adelante y se paga por uno solo o por el conjunto de los debidamente realizados, según deban desarrollarse en le periodo de la
estimación de acuerdo al programa; tener desarrollado el concepto o conceptos se justificará con la presentación de un documento firmado por el representante autorizado del Tribunal SOPORTADO CON LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO AVALEN, en el que se acredite tener el contratista de la supervisión realizado por el concepto o conjunto de ellos.
PART
IC
IPA
CONCEPTO
Dentro de la fase con valor del 10% En caso adjudicación por licitación:
5.1.
Revisar que el presupuesto del licitante contratado, tenga la información completa referente a presupuesto (catálogo de conceptos, unidades, cantidades, precios, importes correctos o ajustes en su caso, y congruencia con análisis de precios, costos básicos, de insumos, parcial y total)
0.67
En caso de adjudicación directa: 5.1.A
Solicitar del contratista el presupuesto y verificar que los precios correspondan a tabulador con los ajustes que se indiquen
0.67
5.1.B
Revisar con el contratista la información base, así como cantidades de obra 0.67 Para ambos casos:
5.2
Actualizar los presupuestos junto con la contratista con la periodicidad establecida, surgida por cambios de proyecto, trabajos extraordinarios, cantidades adicionales o disminuidas
0.67
5.3
Elaborar tablas comparativas entre montos ejecutados y los programados vigente 0.67
5.4
Mantener informada a la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, sobre variaciones en monto o plazo de ejecución u otra causa, para la formulación de los convenios correspondientes
0.67
5.5
Verificar números generadores en la cuantificación de trabajo, conciliar con la contratista y reportar a la dependencia, entidad u órganos desconcentrados.
0.67
5.6
Presentar con la periodicidad requerida, a la residencia de obra o al responsable de la dependencia, entidad u órgano desconcentrado, cantidades de obra ejecutadas, cotejadas con números generadores, debidamente conciliados
0.67
5.7
Verificar o en su caso elaborar las estimaciones de pago correspondientes, recabando las firmas y entregarlas
0.67
5.8
Denotar las deducciones que deben hacerse al contratista de obra, por descuentos del Código Financiero, aportaciones al ICIC, penalizaciones, retenciones y cualquier otro que sea procedente
0.67
5.9
Elaborar estimaciones por separado por obra ejecutada correspondiente al periodo actual y anteriores
0.66 Proponer en plazos del Acuerdo, conceptos de obra extraordinarios, unidades de 0.66 05 Control de Presupuestal
En esta fase vale 10% del monto contratado, en las participaciones por concepto señalada adelante y se paga por uno o por el conjunto de ellos debidamente realizados. Las actividades ejecutadas se justificaran con documentos firmados por la persona autorizada por el Tribunal. Las actividades necesarias deben llevarse acabo, en su totalidad en tiempo de acuerdo con programas; el atraso en su ejecución será motivo de sanción en dos sentidos uno. se obtiene un porcentaje de las estimaciones en el período que acusen retraso, lo que se devolverá en el momento en que se realice; dos. se cuantificara la afectación que el retraso ocasione al Tribunal y se penaliza.
PART
IC
IPA
CONCEPTO
5.11
Exigir al contratista la solicitud y análisis de propuesta de precios extraordinarios 0.66
5.12
Conciliar diariamente la obra ejecutada y determinación de rendimientos en el caso de conceptos extraordinarios por observación directa
0.66
5.13
Analizar reclamaciones de la contratista de obra, evaluarlos y emitir opinión y contrapropuesta
0.66
PART
IC
IPA
CONCEPTO
Dentro de la fase con valor del 10%
6.1 Constatar la terminación de los trabajos 1.50
6.2 Participación en la entrega-recepción 1.50
6.3 Recabar relación de estimaciones y elaborar la liquidación 1.00 6.4
Cerrar contable y administrativamente la obra, así como cerrar la o las bitácoras y su entrega para resguardo
1.00 6.5 Verificar la solicitud de reintegros en caso de pagos en exceso al contratista 1.50
6.6
Recabar del contratista y proveedores, garantías de calidad de equipos y obra, manuales de operación, mantenimiento e instructivos y fianzas de vicios ocultos y otras posibles responsabilidades
1.00
6.7 Entrega los planos de la obra según construcción e instalaciones definitivas 1.00
6.8 Participar en el finiquito e integración de expediente 1.50
TOTAL 10.00
SUBTOTAL $ -
IVA $ -
TOTAL $ -
06. Entrega -Recepción liquidación y finiquito.
Esta fase vale 10% del monto del contrato en las participaciones por concepto que se señalan adelante y se paga por uno o por conjunto de ellos realizados contra entrega de los documentos que acrediten mediante la firma del
representante del Tribunal, que el contratista de la supervisión las ha realizado. Todos los conceptos deben efectuase en tiempo según programa vigente. Los atrasos en su ejecución son motivo de sanción en dos rubros; uno. que consiste en la retención de los pagos de estimaciones según un porcentaje determinado, que se devolverá en el momento de la realización y dos. que consiste en aplicar una penalización en caso de que haya afectación al Tribunal.