#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, por el que se convoca la licitación por el sistema de concurso, procedi- miento abierto, de un contrato de obras de tramita- ción anticipada.
$
1º. Objeto: La ejecución de las obras de Instalación de ascensor y reforma de aseos en el C.E.I.P. «San José de Calasanz» de Fraga (Huesca).
2º. Plazo de ejecución: 6 meses.
3º. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin admisión de variantes, tramitación anticipada.
4º. Presupuesto de licitación: 183.721,02 euros. 5º. Garantía Provisional: No se exige.
6º. Garantía Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 7º. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
8º. Documentación de interés para los licitadores: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particu- lares estarán a disposición de los concursantes durante el plazo señalado para la presentación de proposiciones en día y hora de oficina, excepto sábados y festivos, en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, teléfono 974-293300, Fax 974-293290 y en los Servicios de Información y Documen- tación Administrativas. (En Huesca, Plaza Cervantes, 1. En Zaragoza, Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36. En Teruel, General Pizarro, 1) y en la siguiente dirección electrónica: http://www.aragob.es. Los proyectos y condiciones técnicas estarán a disposición de los interesados en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca —Unidad Técnica de Construcciones—, sita en plaza Cervantes nº 1, 2ª planta, donde podrán ser consultados en los días y horarios antes citados.
9º. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite: El plazo de presentación de las proposicio- nes finalizará a las catorce horas del vigesimosexto día natural, que no coincida en sábado o festivo, contado desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstan- cias de cada licitador.
c) Lugar de presentación: Las propuestas se presentarán en tres sobres cerrados (A, B y C) en cualquiera de los Registros Generales de la Diputación General de Aragón, (ubicados en las direcciones indicadas en el apartado anterior) o conforme al artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, serán admitidas las propo- siciones remitidas por correo siempre y cuando cumplan las especificaciones y condiciones que se señala en el menciona- do artículo. El sobre «A» contendrá la documentación admi- nistrativa, el sobre «B» contendrá la propuesta económica y el sobre «C» contendrá las referencias técnicas.
10º. Apertura de las proposiciones: Se realizará en el Servi- cio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, a partir de las 09:00 horas del decimoquinto día natural, que no coincida con sábado o festivo, siguiente a la fecha de finaliza- ción del plazo de presentación de proporciones.
11º. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe del presen- te anuncio y además deberá abonar las tasas y gastos que recoge la cláusula 2.4.2.4 del Pliego de Cláusulas Administra- tivas Particulares.
Huesca, 22 de noviembre de 2006.—El Director del Servi- cio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, Mariano Buera Castillón.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, por el que se convoca la licitación por el sistema de concurso, procedi- miento abierto, de un contrato de obras de tramita- ción anticipada.
$
1º. Objeto: La ejecución de las obras de Ampliación del edificio escolar en Velilla de Cinca (Huesca).
2º. Plazo de ejecución: 6 meses.
3º. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin admisión de variantes, tramitación anticipada.
15º. Presupuesto de licitación: 132.670,28 euros. 4º. Garantía Provisional: No se exige.
5º. Garantía Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 6º. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C.
7º. Documentación de interés para los licitadores: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particu- lares estarán a disposición de los concursantes durante el plazo señalado para la presentación de proposiciones en día y hora de oficina, excepto sábados y festivos, en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, teléfono 974-293300, Fax 974-293290 y en los Servicios de Información y Documen- tación Administrativas. (En Huesca, Plaza Cervantes, 1. En Zaragoza, Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36. En Teruel, General Pizarro, 1) y en la siguiente dirección electrónica: http://www.aragob.es. Los proyectos y condiciones técnicas estarán a disposición de los interesados en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca —Unidad Técnica de Construcciones—, sita en plaza Cervantes nº 1, 2ª planta, donde podrán ser consultados en los días y horarios antes citados.
8º. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite: El plazo de presentación de las proposicio- nes finalizará a las catorce horas del vigesimosexto día natural, que no coincida en sábado o festivo, contado desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOA.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstan- cias de cada licitador.
tres sobres cerrados (A, B y C) en cualquiera de los Registros Generales de la Diputación General de Aragón, (ubicados en las direcciones indicadas en el apartado anterior) o conforme al artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, serán admitidas las propo- siciones remitidas por correo siempre y cuando cumplan las especificaciones y condiciones que se señala en el menciona- do artículo. El sobre «A» contendrá la documentación admi- nistrativa, el sobre «B» contendrá la propuesta económica y el sobre «C» contendrá las referencias técnicas.
9º. Apertura de las proposiciones: Se realizará en el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, a partir de las 09:00 horas del decimoquinto día natural, que no coincida con sábado o festivo, siguiente a la fecha de finaliza- ción del plazo de presentación de proporciones.
10º. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe del presen- te anuncio y además deberá abonar las tasas y gastos que recoge la cláusula 2.4.2.4 del Pliego de Cláusulas Administra- tivas Particulares.
Huesca, 22 de noviembre de 2006.—El Director del Servi- cio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, Mariano Buera Castillón.
#
ANUNCIO del Departamento de Educación, Cul- tura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se convoca la licitación de un contrato de obras.
$
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y De- porte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Dependencia: Secretaría General Técnica. Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento.
c) Número de expediente: GIE 5/2006. 2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de la Escuela de Artes y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 14 meses (con plazos parciales según PPT).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: 22.842.427,94 euros.
5.—Garantía provisional: 456.848,56 euros. 6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Información y Documentación Ad- ministrativa.
b) Domicilio: Pº María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976 714994. e) Telefax: 976 715427.
f) Fecha límite de obtención de obtención de documentos e información: 21 de enero de 2007
7.—Requisitos específicos del contratista. a) Clasificación: C 2 f.
b) Solvencia técnica y profesional: según Anexo nº 1 bis del PCAP
8.—Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007. b) Documentación a presentar: la señalada en el punto 2.2.3 del PCAP
c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Registro General de la Diputación General de Aragón (y demás Unidades de Registro)
2.—Domicilio: Pº María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) 3.—Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: sí (según Anexo nº 6 del PCAP) 9.—Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
b) Domicilio: Avda. Gómez Laguna, 25-6ª planta. c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 8 de febrero de 2007. e) Hora: 13:30 horas.
10.—Otras informaciones.
Correrán por cuenta del adjudicatario los gastos reflejados en el punto 2.4.2.4 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particu- lares y en el punto 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas; particularmente, el pago de la tasa 01 (por dirección e inspec- ción de obras) de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en su caso, el pago de la tasa de tramitación de la licencia de obras y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
11.—Gastos de anuncios.
Será por cuenta del adjudicatario el pago del presente anuncio, cuya cuantía es la reflejada en el PCAP.
12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de noviembre de 2006.
13.—Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.aragon.es
Zaragoza, a 28 de noviembre de 2006.—La Secretaria General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Pilar Royo Naya.
§
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
#
RESOLUCION del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se hace pública la adjudica- ción de un contrato de consultoría y asistencia.
$
1.1. Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. b. Dependencia que tramita el expediente: Instituto Arago- nés de Gestión Ambiental. Pza. Antonio Beltrán Martínez, nº 1, 5ª planta. 50002 Zaragoza. Teléfono: 976/716633.
c. Número de expediente: T-60005. 1.2. Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b. Objeto del contrato: Consultoría y Asistencia Técnica para la tramitación de procedimientos de gestión ambiental en materia cinegética en la provincia de Teruel, para los años 2006 y 2007. c. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Aragón» nº 105, de fecha 11 de septiembre de 2006.
1.3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a. Tramitación: ordinaria.
b. Procedimiento: abierto.
c. Forma: concurso sin admisión de variantes.
1.4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 59.995,20 euros.
1.5 Adjudicación: Expte. T-60005.
a. Fecha: 9 de noviembre de 2006. b. Contratista: Amparo Ferrer Guillamón. c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 53.900,00 euros. e. Plazo de ejecución: 14 meses.
Zaragoza, 20 de noviembre de 2006.—El Director del INAGA, Carlos Ontañón Carrera.
RESOLUCION del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se hace pública la adjudica- ción de un contrato de consultoría y asistencia.
$
1.1. Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. b. Dependencia que tramita el expediente: Instituto Arago- nés de Gestión Ambiental. Pza. Antonio Beltrán Martínez, nº 1, 5ª planta. 50002 Zaragoza. Teléfono: 976/716633.
c. Número de expediente: I-60050. 1.2. Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b. Objeto del contrato: Consultoría y Asistencia Técnica para la tramitación de procedimientos de gestión ambiental en materia cinegética en la provincia de Zaragoza, para los años 2006 y 2007.
c. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOA nº 105, de fecha 11 de septiembre de 2006. 1.3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a. Tramitación: ordinaria.
b. Procedimiento: abierto.
c. Forma: concurso sin admisión de variantes.
1.4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 114.996,60 euros. 1.5 Adjudicación: Expte. I-60050. a. Fecha: 9 de noviembre de 2006. b. Contratista: Ebronatura, S. L. c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 114.996,60 euros. e. Plazo de ejecución: 14 meses.
Zaragoza, 20 de noviembre de 2006.—El Director del INAGA, Carlos Ontañón Carrera.
#
RESOLUCION del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se hace pública la adjudica- ción de un contrato de consultoría y asistencia.
$
1.1. Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. b. Dependencia que tramita el expediente: Instituto Arago- nés de Gestión Ambiental. Pza. Antonio Beltrán Martínez, nº 1, 5ª planta. 50002 Zaragoza. Teléfono: 976/716633.
c. Número de expediente: I-60049. 1.2. Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b. Objeto del contrato: Consultoría y Asistencia Técnica para la tramitación de procedimientos de gestión ambiental en la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de biodiver- sidad, para los años 2006 y 2007.
c. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOA nº 105, de fecha 11 de septiembre de 2006. 1.3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a. Tramitación: ordinaria.
b. Procedimiento: abierto.
c. Forma: concurso sin admisión de variantes.
1.14. Presupuesto base de licitación. Importe total: 94.973,84 euros.
1.5 Adjudicación: Expte. I-60049.
a. Fecha: 9 de noviembre de 2006.
b. Contratista: Tecnología del Medio Ambiente, S. A. (Tecnoma) c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 79.373,00 euros. e. Plazo de ejecución: 14 meses.
Zaragoza, 20 de noviembre de 2006.—El Director del INAGA, Carlos Ontañón Carrera.
§