Study 2 Data Sources and Analysis 144

ABS Consulting ha verificado que al mes de Mayo del año 2017, los Proyectos “Línea Nueva

Cardones – Nueva Maitencillo 2x500 kV”, “Línea Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar

2x500 kV”, y “Línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV”, en ejecución por parte de la

empresa adjudicataria InterChile S.A., mantienen un grado de avance general por debajo del

avance proyectado, cifra que alcanza un 5.53% de atraso.

Tal como se ha analizado en profundidad en el presente informe, durante el mes de Junio

del año 2017, los hechos esenciales del proyecto continúan siendo al igual que el periodo

anterior, el avance en la construcción de las obras, la obtención de los PAS en el Tramo

N°3, y la respuesta del SEIA a la Pertinencia ingresada por InterChile S.A. en 2

a

_ocasión,

respecto a la variante Empastada.

Si bien durante el mes de Mayo de 2017 InterChile S.A. entregó los antecedentes que dan

fe del cumplimiento al Hito N°3 del Tramo N°3 relacionado a la construcción del 50% de las

fundaciones del tramo, el correspondiente informe está siendo elaborado por el equipo de

ABS Consulting y cuyo resultado se estima sea enviado durante el mes de Junio de 2017 al

CEN, las obras de construcción en sus tres (03) tramos mantienen retrasos significativos

respecto a la línea base tanto en Subestaciones y Línea de Transmisión, cuyas cifras de

avance programado y real se detallan en punto 3.1 del presente Informe.

Respecto al avance de los tramos en 220 kV desde las subestaciones existentes hasta las

nuevas subestaciones, el siguiente cuadro reporta el estatus al cierre del periodo de este

informe (Mayo 2017):

LOTE 1 - Cardones - Nueva Cardones 2x220 kV

16 torres AT Programado Acum May17 Avance Acum May17 8,6 Línea de Transmisión 64,71% 40,80%

8.6.1 Construcción Obras Civiles 100,00% 69,24%

8.6.1.1 Caminos de acceso 100,00% 87,50%

8.6.1.2 Fundaciones LT 100,00% 62,50%

8.6.2 Montaje, Tendido y Remates 14,37% 0,00%

8.6.2.1 Montaje Estructura 31,00% 0,00%

8.6.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 0,00% 0,00%

8.6.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 0,00% 0,00%

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

LOTE 2 - Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV

4 torres AT Programado Acum May17 Avance Acum May17 8,6 Línea de Transmisión 62,66% 58,93%

8.6.1 Construcción Obras Civiles 100,00% 100,00%

8.6.1.1 Caminos de acceso 100,00% 100,00%

8.6.1.2 Fundaciones LT 100,00% 100,00%

8.6.2 Montaje, Tendido y Remates 9,27% 0,00%

8.6.2.1 Montaje Estructura 20,00% 0,00%

8.6.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 0,00% 0,00%

8.6.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 0,00% 0,00%

8.6.3 Pruebas Línea (SAT) 0,00% 0,00%

LOTE 3 - Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV

57 torres AT Programado Acum May17 Avance Acum May17 8,6 Línea de Transmisión 61,16% 17,97%

8.6.1 Construcción Obras Civiles 100,00% 30,49%

8.6.1.1 Caminos de acceso 100,00% 63,16%

8.6.1.2 Fundaciones LT 100,00% 18,42%

8.6.2 Montaje, Tendido y Remates 5,56% 0,00%

8.6.2.1 Montaje Estructura 12,00% 0,00%

8.6.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 0,00% 0,00%

8.6.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 0,00% 0,00%

8.6.3 Pruebas Línea (SAT) 0,00% 0,00%

Las obras para las líneas de 220 kV presentan un atraso respecto a lo programado en los

cronogramas, sin embargo por la cantidad de torres en los Tramos (Lotes) N°1 y N°2, éstos

no presentan un riesgo respecto a su cumplimiento en antes de fines de Agosto de 2017.

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

Sin embargo, el tramo de 220 kV del Tramo N°3, aún presenta servidumbres no constituidas

u oposiciones de propietarios, alcanzando al mes de Mayo de 2017 un total de 39 de las 57

torres liberadas.

De todos modos, los contratistas de construcción han incrementado las obras en los 3 Lotes

en los dos (2) últimos meses, y únicamente los riesgos son respecto a servidumbres, y un

PAS en el Tramo (Lote) N°3.

Por su parte, el estado de concesiones y servidumbres de los tres (3) Tramos o Lotes, en

220 kV, es el siguiente al mes de Mayo de 2017:

LOTE 1 - Cardones - Nueva Cardones 2x220 kV

16 torres AT

Concesiones y

Servidumbres

8,6 Línea de Transmisión 100,00%

LOTE 2 - Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kV

4 torres AT

8,6 Línea de Transmisión 100,00%

LOTE 3 - Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV

57 torres AT

8,6 Línea de Transmisión 63,16%

Consecuentemente , y en opinión del equipo auditor, los Tramos N°2 y N°3 en las Líneas de

Transmisión, son los que presentan el mayor riesgo de cumplimiento en las fechas, esto

considerando los volúmenes de obra que restan por ser ejecutados y el retraso acumulado

respecto a la línea base que alcanza aproximadamente un 23% en ambos casos. Asimismo,

aún se mantienen PAS pendientes de aprobación para el Tramo N°3 y el avance de obras

continúa a un ritmo normal (no acelerado), no se registran entonces factores que a la fecha

permitan considerar una tendencia más auspiciosa respecto al cumplimiento de Hito N°5.

Además, se ha verificado que de los PAS en tramitación para el Tramo N°3, un volumen

determinante de éstos se encuentran en la CONAF, tendencia que se ha mantenido desde

el inicio de la tramitación de estos permisos ambientales. Por lo tanto, la temporalidad en

que sean acogidos a tramitación y sean aprobados los PAS por este servicio, determina

ciertamente el avance de las obras en este tramo.

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

Respecto a las subestaciones eléctricas, el avance real ha comenzado a distanciarse en

forma negativa del avance programado, lo que determina entonces el 21% promedio de

atraso. Si bien InterChile S.A. debe analizar las alternativas de recuperación del avance de

las obras, la fecha de Puesta en Servicio (PES) aún se mantiene antes de la fecha de

cumplimiento del Hito Relevante N°5.

Finalmente, se debe destacar los avances respecto al acuerdo en la actividad Servidumbres

y Concesiones, los que se encuentran en su etapa final, como también el suministro de

equipos y materiales tanto de subestaciones como de las líneas, los cuales se encuentran

en un 100%.

Como conclusión, ABS Consulting puede señalar que el comportamiento y las desviaciones

de los proyectos han sido detallados y especificados, tomando como base las condiciones

requeridas por la autoridad y acordadas por el adjudicatario InterChile S.A.

Cabe destacar que dentro de las actividades consideradas en el presente estado de avance,

sólo se han graficado aquellas que han comenzado, y que a la fecha debieran tener algún

grado de evolución, conforme al último cronograma presentado por InterChile S.A.

Emitido sin prejuicio,

Aprobado por

Elaborado por

Aldo Celis

Felipe Evrard

Encargado de Proyecto

Encargado Programación y Control

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

In document Mapping biological ideas: Concept maps as knowledge integration tools for evolution education (Page 162-165)